ДОГОВОР №________
г. Белгород «__» __________ 2014 г.
____________ именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и "MAX" CompanyGroup, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Полоскова Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству покрытия пола, согласно Приложению №1 (далее Смета), которое является неотъемлемой частью Настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2 Работы выполняются по адресу: _______________________________.
2. ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Общий объем работ по настоящему договору составляет ______________________ кв.м.
2.2. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет _________________ руб. (______________) рубля ___ копеек и определяется в Смете (Приложение №1 к настоящему Договору).
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. До начала производства работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 100% стоимости материалов и 50% стоимости работ, что составляет ____________________руб (_____________________) рубля ________ копеек.
3.2. Последующие расчеты, в том числе окончательный расчет, будут производиться по фактически выполненным работам, на основании подписанных обеими сторонами настоящего Договора и Актов приемки выполненных работ.
3.3. Подрядчик производит все работы по настоящему договору собственными и/или привлеченными силами и отвечает за их результат как за свой.
3.4. Подрядчик поставляет материалы и начинает работы в течение (пяти) рабочих дней с момента получения Аванса согласно п. 3.1. настоящего договора.
3.5. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет _____ (___________) рабочих дней с момента начала работ согласно п. 3.4 настоящего договора.
3.6. После окончания работ Заказчик принимает работы в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае отказа приемки работ Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Подрядчику письменный мотивированный отказ, с указанием выявленных недоделок и брака, в противном случае работы считаются принятыми. Подрядчик обязан устранить выявленные недоделки и брак в сроки, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика.
3.7. Окончательный расчет за фактически выполненные работы и стоимость материалов производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется выполнять сроки Расчетов.
4.2. Для проведения работ Заказчик обязуется:
4.2.1. Освободить площади для проведения работ. Обрабатываемое основание должно быть полностью свободно от строительных материалов, мусора, мебели, оборудования и других предметов.
4.2.2. Обеспечить температуру в зоне проведения работ и температуру основания на все время работ по устройству покрытия не менее +5С.
4.2.3. Предоставить уполномоченного специалиста-электрика для подключения электрооборудования Подрядчика к сетям Заказчика и обеспечить бесперебойное электропитание в течение всего срока работ. Для работы оборудования необходимо в непосредственной близости от зоны производства работ наличие электрических сетей напряжением не менее 220V.
4.2.4. Обеспечить достаточное для проведения работ освещение зоны проведения работ.
4.2.5. Обеспечить свободный доступ персонала, техники и транспорта Подрядчика на территорию Заказчика в зону проведения работ, согласно спискам, предоставленных Подрядчиком до начала проведения работ, и времени проведения работ.
4.2.6. Заказчик обязуется при нанесении покрытия и во время полимеризации покрытия в зоне проведения работ и в непосредственной близости не проводить другие работы, и не допускать нахождения людей, кроме персонала Подрядчика.
4.2.7. Предоставить Подрядчику место для утилизации отходов.
4.2.8. Обеспечить сохранность оборудования и материалов Подрядчика.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Приостановить расчеты при невыполнении Подрядчиком своих обязательств.
4.3.2. Расторгнуть Настоящий Договор, в случае просрочки выполнения работ Подрядчиком более 5 (пяти) рабочих дней.
4.3.3. Потребовать возврата Исполнителем части Аванса за невыполненные работы.
4.4. Заказчик обязуется на период проведения работ предоставить место для хранения материалов и инструментов Подрядчика (отапливаемое помещение не менее 10м² в непосредственной близости от места проведения работ) и принять на ответственное хранение материалы и оборудование Подрядчика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. До начала выполнения работ Подрядчик принимает у Заказчика площадку для выполнения работ по акту приемки-передачи.
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Выполнить работы по устройству покрытий полов согласно приложению №1 к договору.
5.2.2. Соблюдать сроки производства работ.
5.2.3. Назначить со своей стороны представителя ответственного за соблюдением техники безопасности на объекте.
5.2.4. Выполнять в зоне проведения работ необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ и до подписания Акта приемки выполненных работ.
5.2.5. Своевременно устранять все дефекты в работах, выявленные в процессе выполнения работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, если будет установлено, что эти работы выполнялись Подрядчиком.
5.2.6. Нести полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность принадлежащих Заказчику строительной техники, работ и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи работ или любой их части, или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям настоящего договора.
5.3. Подрядчик использует свои материалы и свое оборудование для устройства покрытия полов.
5.4. Подрядчик имеет право приостановить работы при невыполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. Подрядчик имеет право расторгнуть Настоящий Договор, в случае просрочки выполнения расчетов Заказчиком более 5(пять) банковских дней, уведомив об этом Заказчика письменно, при этом Подрядчик обязан выполнить объем работ на сумму фактически полученных от Заказчика платежей.
5.5. Подрядчик не начинает работ по нанесению покрытия, если полы мокрые (влажность – более 7%). Подрядчик также имеет право приостановить работы, если полы стали мокрыми (влажными) в результате попадания атмосферных осадков (протечки кровли и т.п.), аварий водо-, теплоснабжения и других причин, не зависящих от Подрядчика.
5.6. При обнаружении в процессе выполнения работ скрытых дефектов бетонного основания, приводящих к увеличению сметной стоимости и/или увеличению сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика, и Стороны урегулируют данный вопрос отдельными соглашениями.
5.7. Подрядчик информирует Заказчика что:
5.7.1. Во время работ по устройству покрытия составы выделяют резкий химический запах. Длительное нахождение посторонних людей в зоне проведения работ и в зонах связанных с данным помещением различными проемами, вентиляционными каналами, шахтами может привести к недомоганию, головной боли и другим не желательным последствиям.
5.7.2. Выделение запаха прекращается после полной полимеризации покрытия. Остаточный запах выветривается с течением времени в зависимости от условий вентиляции в помещении.
5.7.3. После полной полимеризации покрытия выделение каких либо вредных летучих веществ не происходит, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением на конкретный состав.
5.7.4. Сроки полной полимеризации покрытия зависят от внешних условий, от марки состава и составляют от 1 до 5 суток.
5.8. Подрядчик предупреждает Заказчика что:
5.8.1. При проведении работ по шлифованию основания будет иметь место осаждение пыли на стенах, потолке и других поверхностях.
5.8.2. При нанесении покрытия на стенах, потолке и других поверхностях возможны загрязнения и брызги от состава.
5.8.3. Если в помещении, в котором проводятся работы по нанесению покрытия, проведена окончательная отделка, Подрядчик рекомендует провести защиту стен и потолка от возможных загрязнений пылью и покрасочными составами.
5.9. Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
5.9.1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на материалы покрытия.
5.9.2. Сертификат пожарной безопасности на покрытие.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 1 (одного) года со дня приемки работ. Устранение недостатков и недоделок, выявленных во время гарантийного срока, производится Подрядчиком за собственный счет.
6.2. Гарантии на Покрытие не распространяются на случаи, когда разрушение вызвано:
6.2.1. Разрушением или подвижками бетонного основания.
6.2.2. Проливом растворов кислот и щелочей с концентрацией выше 20%.
6.2.3. Механическим воздействием острыми, колющими предметами.
6.2.4. Волочением металлических и других предметов с острыми краями, установки тяжелого оборудования.
6.2.5. Воздействием открытого огня или температурой больше +80С.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы – наводнения, землетрясения, пожара, аварий сетей тепло-, энерго-, водоснабжения, военных действий и решений Правительства РФ, если эти обстоятельства непосредственно препятствовали исполнению договорных обязательств.
7.2. При наступлении форс-мажора срок выполнения работ отодвигается на время действия этих обстоятельств, при этом стороны не вправе предъявлять другой стороне требований по компенсации возможных убытков. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае просрочки выполнения работ по Настоящему Договору Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) за каждый рабочий день просрочки от суммы Работ. Заказчик удерживает сумму штрафа из суммы окончательного расчета. Если сумма штрафа превышает сумму окончательного расчета, то Подрядчик выплачивает Заказчику разницу на основании счета, выставленного Заказчиком.
8.2. В случае просрочки выполнения расчетов за выполненные работы по Настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) за каждый день просрочки от суммы Работ. Заказчик выплачивает сумму штрафа при расчете за фактически выполненные работы на основании счета, выставленного Подрядчиком.
8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Настоящему Договору виновная сторона возмещает потерпевшей стороне все убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора.
8.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением данного Договора, стороны решают по обоюдной договоренности. При отсутствии взаимоприемлемых решений, споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Тулы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, на русском языке, на трех листах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр договора находится у Заказчика, второй у Подрядчика.
Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК
ООО "MAX" CompanyGroup ФИО
ИНН – 7123505305 Адрес прописки:
КПП – 7101233301 Тел.
ОКПО – 123217867 Паспорт: серия №
ОГРН – 108332211025023 выдан
Юридический адрес: г. Белгород, ул. Промышленная, 17-а
Наименование банка – ОАО «Газэнергобанк» г. Белгород
Р/счет - 4070342342342349720
К/счет - 30123432434230000701
БИК - 042902343
Генеральный директор Заказчик
__Полосков А.П.____ / _____________/ __________________ / _____________/
